Договор подряда на монтаж средств сигнализации

Договор подряда на монтаж средств сигнализации

O направлении настоящего договора заместителю начальника УВО при ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области Замятину С.С. см. письмо Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Охрана» МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 26 января 2006 г. N 18/п-64

Договор подряда N ____
на монтаж средств сигнализации

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по монтажу средств охранной, охранно-пожарной, тревожной сигнализации (в дальнейшем — средств ОПТС) на объекте Заказчика, расположенном по адресу: _______________________________________________, а Заказчик обязуется обеспечить оплату по настоящему Договору.

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии со сметой (приложение 1), определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего Договора.

1.3. Работа выполняется из материалов Подрядчика.

2. Сроки ведения работ

2.1. Начало выполнения работ по настоящему Договору — не позднее ___ дней с момента поступления авансового платежа, предусмотренного п. 3.3. настоящего Договора и передачи объекта в соответствии с п. 6.3.1 настоящего договора. Срок проведения работ: ____________________________.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору включает в себя компенсацию издержек Подрядчика, причитающееся ему вознаграждение, и определяется сметой (приложение 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. Окончательный расчет между сторонами производится на основании акта приемки выполненных работ, в течение ____ дней после их подписания.

3.3. Заказчик в течение ____ дней с момента вступления в силу настоящего Договора перечисляет аванс в размере 30% от суммы настоящего Договора для приобретения соответствующего оборудования.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. После окончания работ на объекте составляется акт приемки выполненных работ, подписываемый Сторонами, который служит основанием для окончательных взаиморасчетов. Заказчик в течение одного рабочего дня подписывает акт приемки выполненных работ либо направляет мотивированный отказ от подписания Подрядчику.

4.2. В случае выявления недостатков в выполненных работах и признания претензий Заказчика правомерными, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем нарушений и сроками их устранения Подрядчиком.

4.3. Устранение выявленных недостатков производится за счет Подрядчика.

4.4. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы в соответствии с п.3.2. настоящего Договора.

5. Срок действия договора

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, и действует до истечения взятых на себя обязательств, но не позднее ___.___.200__ г.

6. Права и обязанности сторон

6.1. Заказчик вправе:

6.1.1. В любое время проверить ход и качество выполненных работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.1.2. При выявлении в процессе проведения работ отклонений от требований СНиП, некачественного исполнения Заказчик вправе приостановить работы и направить в адрес Подрядчика предписание об устранении отклонений и недостатков. В случае, если претензии будут сочтены Подрядчиком правомерными, составляется двусторонний акт с перечнем нарушений и сроками их устранения Подрядчиком.

6.2. Подрядчик вправе:

6.2.1. В случае невыполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п.п. 6.3.1., 6.3.2., требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в Договоре цены работы.

6.2.2. В случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 6.3.2., не приступать к работе до момента устранения данных обстоятельств.

6.3. Заказчик обязуется:

6.3.1. До начала производства работ обеспечить полную строительную готовность объекта и передать его Подрядчику по Акту.

6.3.2. На период проведения работ в течение срока действия Договора, предоставить Подрядчику помещение для хранения материалов и оборудования, а также обеспечить его сохранность.

6.3.3. Принимать участие в работе комиссии по приемке выполненных работ.

6.3.4. В течение одного рабочего дня со дня приемки комиссией выполненных работ по Акту подписать Акт приемки выполненных работ и направить его Подрядчику.

6.3.5. Своевременно и полностью осуществлять платежи Подрядчику в суммах и сроки, установленные пунктами 2.1 и 2.2 Договора.

6.3.6. Выделить одну свободную телефонную линию ПТС (без факса, модема и ВЧ, НЧ-уплотнения).

6.4. Подрядчик обязуется:

6.4.1. Выполнить работы в полном соответствии с заявкой Заказчика, проектно-сметной документацией и пунктом 1. Договора, в течение ____ рабочих дней со дня передачи Заказчиком объекта Подрядчику по Акту, в соответствии с пунктом 3.1.1. Договора при условии наличия строительной готовности.

6.4.2. Обеспечить необходимое качество устанавливаемого на объекте оборудования и комплектующих изделий, используемых на объекте, а также их соответствие требованиям нормативных документов.

6.4.3. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

6.4.4. Обеспечивать сохранность имущества Заказчика, переданного или находящегося в ведении Подрядчика в связи с условиями настоящего Договора, материалов и оборудования, находящихся на объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.

6.4.5. Обеспечить на объекте выполнение необходимых противопожарных мероприятий, техники безопасности и охраны окружающей среды на период выполнения работ.

6.4.6. Сдать результат выполненных работ Заказчику, передав при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам.

6.4.7. Удовлетворять обоснованные требования Заказчика, связанные с некачественным выполнением работ и неисправностью оборудования, в течение 1 года с момента их приемки, предъявленные через организацию, осуществляющую техническое обслуживание объекта.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае нарушения сроков, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора, Подрядчик несет ответственность за убытки, причиненные просрочкой, за исключением случаев, когда причиной просрочки стало неисполнение Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору.

7.2. Подрядчик несет ответственность за сохранность имущества Заказчика, переданного или находящегося в ведении Подрядчика в связи с условиями настоящего Договора, материалов и оборудования, находящихся на объекте в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.

7.3. Подрядчик несет ответственность за качество работы и предоставленных материалов в течение 12 месяцев с момента сдачи работ.

7.4. В случае нарушения п. 6.3.1., Заказчик обязан возместить Подрядчику причиненные убытки, в т.ч. дополнительные издержки, вызванные простоем.

7.5. Заказчик обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные нарушением сроков сдачи-приема работ.

7.6. За нарушение сроков оплаты работ Заказчик обязан уплатить Подрядчику неустойку в размере 0,1% от цены настоящего Договора за каждый день просрочки.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия этих обстоятельств.

9. Особые условия

9.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются в соответствии с действующим законодательством.

9.2. Все изменения и дополнения являются неотъемлемой частью настоящего Договора и действительны только в случае, когда они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

9.3. Отношения Сторон в части, не предусмотренной настоящим Договором, регулируются действующим законодательством.

9.4. Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.6. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью: — смета (приложение 1).

10. Адреса и банковские реквизиты сторон

Заневский пр., д. 59. кор. 1

ИНН 7719555477 КПП 780602001

Красногвардейское ОСБ N 8074/0557

Северо-Западный банк Сбербанка РФ

суб к/с 30301810855000605513

ФГУП «Охрана» МВД РФ

__________________ В.В. Миронов

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Как устроена и работает охранная сигнализация и датчики-извещатели

Вопросы безопасности жилища и сохранения имущества волнуют каждого владельца квартиры. Люди решают их разными способами, включая установку охранной сигнализации, позволяющей эффективно выявить возникновение нестандартной ситуации в зоне своего проживания, принять действенные меры по предотвращению хищений.

Под термином охранной сигнализации понимается комплекс технических средств, работающих в автоматическом режиме, который предназначен для выявления случаев несанкционированного доступа людей в защищаемую зону и принятия эффективных мер к их пресечению.

Содержание статьи

Принцип работы охранной сигнализации

Обычно контролируемое пространство разделяют на несколько составных зон, включая:

1. внешние рубежи наблюдения подхода к дому;

2. внутреннее пространство квартиры;

3. состояние ограждений строительных конструкций с возможностью проникновения через: стены, окна и двери, крышу, подвальные помещения.

Упрощенную структуру подобной системы можно представить в виде:

системы наблюдения за охраняемой зоной;

логического блока, обрабатывающего и передающего поступающую информацию;

каналов и средств связи.

Взаимосвязь элементов показана на картинке.

Система контроля состояния охранной зоны

Чувствительным элементом системы выступает датчик-извещатель, который может отслеживать постороннее проникновение на территорию допуска по разным принципам, например:

разрыва электрической цепи при обрыве незаметной тонкой проволочки, спрятанной в траве около дома или наклеенной тонким шлейфом фольги по поверхности стекла либо стены;

срабатывания микровыключателя при открытии двери или под весом тела злоумышленника на контролируемой площадке;

перемещения магнита относительно герконового реле;

удара в стекло и многих других факторов.

По принципам срабатывания извещатель бывает:

комбинированным и других видов.

По типу контролируемой зоны извещатели подразделяют на:

Общие принципы взаимодействия объекта (нарушителя) со средством обнаружения

Классификация датчиков (извещателей) технических средств сигнализации

Магнитноконтактные извещатели

Магнитные датчики (замки) монтируют над створками дверей и окон. Они состоят из комплекта герконового реле с магнитом и срабатывают при манипуляциях на открытие или закрытие полотна створки.

Недостатком такого типа датчика является возможность удержания его срабатывания от энергии поля постороннего мощного магнита, который могут использовать злоумышленники.

Извещатели разбития стекла

Стеклянные поверхности занимают большую плоскость на строительных конструкциях и легко разбиваются. Через сделанные проемы злоумышленникам не сложно проникнуть на охраняемую территорию.

Датчики разбивания стекла создают по разным принципам срабатывания, которыми пользуются преступники за счет:

Первоначально подобные датчики монтируются прямо на стекле. Они реагируют на акустические или механические колебания контролируемой поверхности.

Ударно-контактные и пьезоэлектрические извещатели действуют от колебаний механического характера.

Электроконтактные датчики контролируют целостность стеклянной поверхности, на которой они наклеены.

Пассивные звуковые извещатели работают от звука низкой частоты, создаваемого при ударе по стеклам и высокочастотным акустическим сигналам от разлетающихся осколков. Они сравнивают последовательность зафиксированных колебаний и, когда она соответствует разбитию стекла, выдают сигнал о срабатывании.

Классификация периметровых систем сигнализации

Инфракрасные извещатели

Их создают по различным принципам: пассивного и активного вида.

Извещатели пассивные

Датчики этого типа контролируют определённую территорию по величине тепла в зоне охраны. Температура, создаваемая появившимся человеческим телом, хорошо чувствуется приемным устройством и приводит к срабатыванию системы.

Чтобы преступники смогли преодолеть зону срабатывания пассивного инфракрасного извещателя им необходимо надеть на себя костюм, полностью блокирующий излучение тепловых потоков тела в окружающую среду. Такими возможностями обладает, например, полная экипировка пожарного спасателя.

Извещатели активного типа

В состав такого датчика входят инфракрасный активный передатчик и приемник. Они работают в комплекте. Невидимый человеческому глазу луч излучения постоянно посылается от передатчика к приемнику. Если его перекрыть, то сразу происходит срабатывание сигнализации.

Преступники могут обойти этот луч, проползя снизу или перешагнув через него. Но, для этого им надо знать его местонахождение.

Радиоволновые датчики

Они работают по принципу излучения радиоволн в помещение и приема отраженных сигналов от всех предметов. Когда в комнате обстановка не меняется, то создается статическое равновесие. Если же начинается движение, например, идущим человеком, то суммарное сравнение волн начинает изменяться, что приводит к срабатыванию датчика.

Недостатком этой конструкции является то, что злоумышленник может очень медленно двигаться в контролируемой зоне и это позволит ему предотвратить возможность срабатывания сигнализации.

Емкостные датчики

Приборы этого типа имеют емкостной заряд, сбалансированный с окружающим пространством. Они регистрируют на изменение энергии электрического поля, расположенного около них. При приближении человека к извещателю уменьшается емкость заряженного конденсатора за счет стекания части заряда на тело и происходит срабатывание сигнализации.

Преступник может предотвратить работу емкостного датчика, если заблокирует путь стекания тока разряда конденсатора с себя. Для достижения этой цели достаточно использовать электрозащитные средства, которыми пользуются электромонтеры, работающие на оборудовании, находящемся под высоковольтным напряжением: диэлектрические перчатки, каску и костюм электрика.

Комбинированные извещатели

Они в своей конструкции объединяют функции инфракрасных пассивных датчиков, реагирующих на тепловую энергию человека и радиоволновые модели, учитывающие движение людей в контролируемом пространстве за счет искажения структуры электромагнитных волн.

Комбинированные датчики преступникам довольно сложно обмануть из-за их высокой чувствительности и одновременного учета нескольких факторов срабатывания.

Конструкции чувствительных элементов, реагирующих на проникновение посторонних лиц, постоянно совершенствуются. Популярностью у населения пользуются датчики движения и системы видеонаблюдения.

Подробно про датчики движения:

О системе видеонаблюдения на видео (выбор, установка, бюджетные решения):

При использовании любого вида датчиков следует учитывать, что они являются техническими средствами, которые выполняют только определённые функции. Их можно блокировать различными методами.

Поэтому, установив индивидуальную систему сигнализации, следует максимально маскировать ее датчики и блоки, ограничивать допуск любых окружающих лиц к охранной схеме. Чем меньше людей будет знать конкретные характеристики вашего оборудования, тем сложнее злоумышленникам будет его взломать.

Схема оповещения о несанкционированном проникновении

Если на датчик-извещатель возложена функция выявления нарушения, то на оповещатель — другие задачи:

1. отпугнуть потенциального преступника звуком сирены или светового сигнала;

2. или оперативно сообщить владельцу имущества о случае посягательства на его собственность либо скрыто вызвать представителей охраны или полицейскую бригаду для задержания преступника.

Для решения второй задачи все большей популярностью пользуются не проводные, а мобильные средства передачи информации, работающие по принципам сотовой связи и каналам интернет.

Принцип работы устройств логики

В зависимости от принципов построения системы контроля охранной зоны, схемы оповещения владельца помещения и охранных служб создаются различные конструкции приемно-контрольных блоков. Они обрабатывают информацию, поступающую от систем наблюдения, выявляют момент нарушения границ охраны и выдают команду на срабатывание оповещателей.

Среди них пользуются спросом заводские охранные устройства с программируемым под местные условия контроллером.

Каналы связи

Информация между внутренними устройствами охранной сигнализации передается по:

Для осуществления второго способа необходимо на каждом блоке иметь автономный источник питания.

Монтаж охранного оборудования

ООО «Пожарный Арсенал» осуществляет монтаж охранного оборудования в Воронеже в строгом соответствии с действующими нормативно-правовыми и техническими требованиями. Установка современных охранных комплексов в офисных и производственных помещениях, в жилых и общественных зданиях, в магазинах, в торговых центрах, кафе, ресторанах и на любых других объектах позволяет существенно сократить риск хищения, повреждения или уничтожения имущества злоумышленниками или в результате пожара.

Квалифицированный монтаж охранного оборудования и использование качественных блоков питания, датчиков, систем оповещения и прочих входящих в состав охранного комплекса компонентов во многом определяют надежность защиты от последствий несанкционированного проникновения на объект или возгорания. Немаловажным фактором является и грамотно составленное техническое задание.

Оптимальный проект охранной системы должен удовлетворять двум основным требованиям: обеспечивать выполнение поставленных задач и минимизировать затраты на приобретение охранного оборудования за счет рационального его использования с учетом особенностей конкретного объекта. В то же время применение стандартных решений, хорошо знакомых злоумышленникам, снижает надежность комплекса, поэтому в некоторых случаях для снижения фактора риска имеет смысл дублировать некоторые системы защиты, совмещая охранную сигнализацию с системами видеонаблюдения.

Специалисты компании «Пожарный Арсенал» имеют большой опыт разработки и внедрения новейших систем охранной сигнализации и контроля доступа. Широкий ассортимент применяемых технических средств позволяет обеспечить высокий уровень безопасности на любом объекте вне зависимости от его размеров, местоположения, назначения и важности.

Используемые компоненты охранной сигнализации

Стандартный набор оборудования для оснащения объекта охранной сигнализацией включает в себя:

• приемно-контрольный прибор;
• извещатель;
• оповещатель;
• резервный источник питания.

Приемно-контрольный прибор является мозговым центром системы, принимающим и обрабатывающим сигналы датчиков. Тип извещателя выбирается в зависимости от поставленных задач и конкретных условий на объект, где осуществляется монтаж охранной сигнализации. Они могут реагировать на звук, вибрацию, изменяющуюся температуру, положение в пространстве и т. д. В соответствии с принципом работы производится и выбор места установки. Оповещатели служат для подачи световых и звуковых сигналов, а резервный источник питания поддерживает работоспособность системы даже при отключении электроэнергии.

При установке пожарной сигнализации мы используем оборудование проверенных отечественных производителей:

• НВП «Болид»;
• НПО «Сибирский арсенал»;
• ЗАО НТЦ «ТЕКО»;
• ООО «МПП ВЭРС»;
• ЗАО «Бастион» («Скат»).

Надежность защиты от несанкционированного проникновения на объект определяется не только качеством оборудования, но и правильностью проектирования системы и её монтажа. При этом важно подобрать такой состав оборудования, который позволит обеспечить выполнение поставленных задач и минимизировать затраты его приобретение. Повысить надежность также можно за счет применения нестандартных решений и сочетания комплексных систем защиты.

Установка охранной сигнализации в гараж

Защите находящегося в гараже имущества зачастую уделяется незаслуженно мало внимания, а ведь данный объект находится без внимания гораздо чаще, чем квартира или дом, но при этом содержит материальные ценности на внушительную сумму. Приобретение оборудования и монтаж охранной сигнализации в гараже особенно важно в тех случаях, когда наряду с автомобилем там хранится дорогостоящий инструмент и аксессуары. Надеяться на то, что вскрытие будет замечено охраной гаражного кооператива не следует – чаще всего они не могут уследить за большой территорией. При этом на срабатывание оповещателя отреагируют с гораздо большей вероятностью.

Установка охранной сигнализации в автосервис

Нередко станции техобслуживания производят работы, требующие оставления автомобиля на несколько часов или дней. В таких случаях собственники принимают на себя ответственность за эти транспортные средства. Стоимость используемого автомеханиками инструмента и оборудования также достаточно высока, поэтому объект часто привлекает злоумышленников. Монтаж охранной сигнализации в данном случае существенно минимизирует риск кражи и повышает вероятность задержания злоумышленников в случае её совершения.

Установка охранной сигнализации в цех

Установка охранной сигнализации в цехе производственного предприятия – действенная мера против хищений. Однако в некоторых случаях имеет смысл использовать её в сочетании с системами видеонаблюдения. Монтаж комплексной охранной системы на производстве существенно повышает уровень безопасности на предприятии.

Охранная сигнализация: установка и обслуживание

Комплексные охранно-сигнализационные решения предлагают пользователям всестороннюю защиту от злоумышленников. Как правило, это многокомпонентные системы, в состав которых входит аппаратура обнаружения и оповещения. От качества установки комплекса и своевременности технического обслуживания будет зависеть эффективность его работы. Но еще перед монтажом важно определить перечень задач, которые должна выполнять охранная сигнализация. Установка простейших систем с датчиками позволит предохранить дом от проникновения, но если требуется взаимодействие аппаратуры с ведомственной охраной, к примеру, то пакет нужно будет расширять за счет коммуникационного оборудования.

Что входит в охранно-сигнализационный комплекс?

Типовая система формируется тремя компонентами – панелью управления, набором датчиков и оповещателями. Центральная панель управления объединяет в себе задачи контроля. Это своего рода командный пункт, на который поступают и обрабатываются сигналы от датчиков. Далее он отправляет сигналы по изначально заданным адресам, а в некоторых случаях дает автоматические команды на механизмы замков. Наиболее современные контроллеры имеют интеллектуальные микропроцессоры, способные обрабатывать сложные алгоритмы без участия пользователя. Что касается датчиков, то они отвечают за непосредственное обнаружение постороннего лица в обслуживаемой зоне, где установлена охранная сигнализация. Установка детекторов в обязательном порядке производится в оконных и дверных проемах . Если планируется совмещение охранной и пожарной функций обеспечения безопасности, то выполняется и размещение датчиков дыма – как правило, на кухне. Не менее важными компонентами являются и оповещатели . Они могут быть представлены рупорами и разного рода «пищалками», напрямую привлекая к себе внимание и хозяина, и посторонних.

Средства коммуникации

На данный момент используется два способа организации взаимодействия между вышеназванными устройствами – проводной и беспроводной. В первом случае создается сеть каналов, по которым датчики и оповещатели связываются с панелью управления. Классическим способом прокладываются кабельные линии, но так, чтобы они были замаскированы от потенциального злоумышленника. Чаще всего установка охранной сигнализации в доме выполняется на беспроводной основе, что повышает надежность системы. Для этого используются радиоканалы передачи данных или локальная сеть Интернет . И если при организации местной сети взаимодействия могут быть разные конфигурации связи, то панель управления должна будет отправлять сигналы хозяину и службе охраны или через операторскую сотовую связь, или посредством того же Интернета .

Подготовка к установке

Перед установкой компонентов системы производится анализ объекта на предмет фиксации наиболее опасных мест с точки зрения проникновения . Составляется схема площадки с их обозначением, на основе которой в дальнейшем будет разрабатываться план коммуникационного обеспечения. Далее, когда определится конфигурация сигнализации, можно приступать к закупке оборудования. Если планируется установка охранной сигнализации в квартире, то набор элементов будет минимален – достаточно вмонтировать датчики в проемы и подключить их к панели управления. Остальное решается в процессе настройки комплекса. Если же дело касается большого частного дома или общественного здания, то количество элементов должно быть расширено, не говоря об усложнении электротехнической инфраструктуры. Эти и другие нюансы просчитываются на подготовительном этапе, после чего закупается оборудование и производится его установка.

Монтаж панели управления

Панель представляет собой небольшой прибор, на котором располагаются элементы управления всей системой. Не обязательно устанавливать этот блок на открытом и видном месте, но возможность беспрепятственного доступа к нему будет не лишней. Непосредственно установка системы охранной сигнализации на этом этапе будет заключаться в монтаже корпуса панели. У таких приборов предусматриваются специальные ниши и отверстия, через которые можно выполнить крепление к стене. В качестве фиксирующих элементов можно использовать саморезы, шурупы, монтажные скобы и другие метизы, которые подходят для применения в конкретных условиях.

Монтаж датчиков

Для датчиков предусматривается несколько способов монтажа. Связано это с тем, что конструкции их корпусов могут быть многокомпонентными и одномодульными. В первом случае на месте крепления устанавливается каркасная ниша, в которую можно интегрировать чувствительные элементы – те же модули. Такие конструкции удобны тем, что вмещают сразу несколько детекторов и предусматривают возможность замены модулей. Это выгодно, если производится установка охранно-пожарной сигнализации, требующая интеграцию нескольких типов чувствительных элементов. Кроме охранного датчика движения, к примеру, может потребоваться размещение пожарных детекторов огня, дыма и температуры. Одномодульные датчики, в свою очередь, содержат только один чувствительный элемент и не предполагают его замену. К достоинствам этого решения относят небольшие размеры корпуса – детектор удобно скрыть от сторонних глаз . Крепление корпусов в обоих случаях реализуется комплектными метизами – теми же саморезами и шурупами.

Настройка сигнализации

После выполнения установки пользователь должен настроить ее на рабочий режим. Делается это посредством панели управления. Датчики активизируются физически и программно – с этого момента они будут способны отправлять тревожные сигналы контроллеру. Затем настраивается сама панель, которую необходимо запрограммировать на обработку поступающих сигналов. Данная настройка будет определяться тем, с какими конечными службами взаимодействует охранная сигнализация. Установка, к примеру, предполагает и размещение оповещателей , которые могут стать первыми получателями сигналов. Контроллер передаст соответствующую команду сирене или громкоговорителю. Далее можно настроить работу управляющего пункта на оповещение владельца и охранной службы – по каналам Интернет , сотовой связи или радиомодулю.

Обслуживание сигнализации

Долгосрочная эффективная эксплуатация сигнализационной системы невозможна без периодической ревизии ее компонентов. В первую очередь необходимо проверять состояние шлейфов и в целом кабельной системы. Далее осматривается аппаратура и приборы – от панели управления до сирен с датчиками и другими вспомогательными элементами. Но даже если техническое состояние инфраструктуры соответствует первоначальному, когда производилась установка, обслуживание охранной сигнализации предполагает программный анализ работоспособности комплекса. Это значит, что пользователь должен проверить корректность настроек, заданных номеров, режима работы системы и т. д .

Заключение

Последние технологии в сфере обеспечения безопасности все больше ориентируются на автоматизированные системы. Как правило, это дорогостоящая и технически сложная охранная сигнализация, установка которой предполагает интеграцию с комплексами типа «умный дом». Платформы могут быть разными, но принципы работы таких систем остаются одинаковыми – удобство эксплуатации, высокая степень надежности и энергоэффективность. Что касается пользователя, то его функции ограничиваются базовой настройкой – в большинстве случаев выбирается лишь режим эксплуатации системы и вводится набор абонентских данных для отправки тревожных сигналов.